讼程序问题 15. 重复起诉的认定 (2025)最高法民申 1652 号：后诉与前诉当事人、诉讼标的相同，且诉讼请求实质上否定前诉裁判结果的，构成重复起诉，应裁定驳回。

(2024)最高法民申 4685 号：现有证据可以证明可归责于双方的事由均存在，难以得出逾期交工系某方单方原因导致，故不能将逾期竣工违约责任归于一方，对双方关于对方应承担逾期竣工违约责任的主张不予支持。

(2024)最高法民申 5406 号：施工单位提供的证据能够证明在实际施工过程中因环保、甲方分包工程等原因影响了工期，但案涉工程实际竣工日期并未晚于开工报告显示的竣工日期，故案涉工程不存在工期延误的情形。

工期延误的认定 (2024)最高法民申 125 号：合同约定工期为日历天，冬季停工、设计变更、发包人付款延迟等影响工期的因素，若未经合同明确约定包含在工期内，应相应顺延。发包人主张工期延误违约金需证明承包人原因且无顺延事由。

违约责任与工期索赔 13. 双方违约时的责任分担 (2024)最高法民申 1313 号：发包人未按约定付款、提供施工条件，承包人存在质量问题、工期延误等，构成双方违约的，应根据各自过错程度分担责任，不支持单方主张的全部违约金或损失。

举证妨碍与鉴定不能的后果 (2024)最高法民申 6376 号：负有举证责任的当事人无正当理由不提供鉴定所需材料，导致鉴定无法进行，应承担举证不能的不利后果。

鉴定程序与证据采信 11. 鉴定意见的采信标准 (2024)最高法民申 3910 号、(2024)最高法民申 5406 号、(2024)最高法民申 5877 号、(2025)最高法民申 939 号：鉴定机构及人员具备资质、程序合法、依据充分，经当事人质证及出庭接受询问，鉴定意见可作为定案依据。当事人对鉴定结论有...

(2025)最高法民申 1075 号：案涉工程与施工单位产生的往来款项中，绝大多数系以实际施工人名义出具完成的，如借支工程款、工程款收据等，据此可以认定实际施工人的身份。 (2024)最高法民申 5508 号：实际施工人代表施工单位在案涉承包协议上签字，并以工程处负责人身份进行施工，案涉工程已付款及以房抵账收据上均有...

实际施工人权利主张 9. 实际施工人有权向转包人、违法分包人主张工程款 (2024)最高法民申 885 号：实际施工人可突破合同相对性，向与其有合同关系的转包人、违法分包人主张工程款。 10.实际施工人的认定 (2024)最高法民申 885 号：实际施工人指最终投入资金、材料、组建管理和施工队伍、组织全程施...

实际施工人权利主张 9. 实际施工人有权向转包人、违法分包人主张工程款 (2024)最高法民申 885 号：实际施工人可突破合同相对性，向与其有合同关系的转包人、违法分包人主张工程款。 10.实际施工人的认定 (2024)最高法民申 885 号：实际施工人指最终投入资金、材料、组建管理和施工队伍、组织全程施...